Как направить мотивированный отказ от приемки работ

Заказчик не подписывает акт выполненных работ КС 2

формирование КС-2

К настоящему моменту арбитражная судебная практика рассмотрения споров в сфере строительства, когда идет речь о подписании или неподписании актов выполненных работ КС-2, сложилась однозначно, несмотря на что, заказчики строительных работ продолжают связывать обязательство по оплате выполненных работ с фактом подписания или неподписания акта о выполненных работах КС-2 и справки о стоимости строительных работ КС-3. Находясь в сложном финансовом положении либо по иным причинам не желая оплачивать результаты работ, заказчики строительства не подписывают указанные акты, подразумевая, что в этом случае у них появляется право оставить проведенные работы без оплаты. В данной статье я хотел бы подробно изложить процедуру сдачи работ, больше  с юридической, нежели с технической стороны, основания и момент появления обязательства заказчика по расчету за выполненные работы.

Отказ от подписания акта выполненных работ заказчиком – не подписание актов КС-2 и/или КС-3

Очень часто, на практике для исполнителей становится настоящей проблемой вручение актов КС-2 и КС-3 после выполнения строительных работ:

• заказчик уклоняется от получения актов выполненных работ, не ставит отметку на актах, всячески отрицает получение таковых
• заказчик указывает на ненадлежащее уведомление об окончании работ
• заказчик ссылается на несвоевременную сдачу работ
• заказчик строительства не получает почту

Между тем, в силу статей 720 (приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком) и 753 (сдача и приемка работ) Гражданского кодекса РФ, явка на объект для приемки работ является обязанностью заказчика, получившего от подрядчика уведомление об окончании работ и акты о выполненных работах и их стоимости.

Вся судебная практика арбитражных судов, включая постановления Высшего Арбитражного Суда (ныне Верховного суда РФ), сводится к тому, что выполненные подрядчиком работы считаются принятыми заказчиком в полном объеме при отсутствии своевременно направленных возражений по их объему и качеству.

Следует отметить, что этот срок не пресекательный и за его пределами заказчик также может направить возражения, но чем больше времени пройдет, тем более скептически на них будет реагировать суд.

Подписание акта выполненных работ КС подрядчиком в одностороннем порядке

При этом, Закон и арбитражный суд не придают императивного значения именно сообщению подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, все внимание уделяется соблюдению порядка направления актов выполненных работ:

• вручение представителю заказчика лично под роспись (директору, уполномоченному доверенностью или договором представителю, состоящему в штате сотруднику организации);
• отправка документов заказным письмом по указанному в договоре и юридическому адресам заказчика. Вопреки общепринятому мнению участников строительных взаимоотношений, суды отдают предпочтение именно этому способу передачи корреспонденции. Следует учитывать, что обеспечение подрядчиком получения направленных документов заказчиком не входит в обязанности первого, то есть ссылка заказчика на то, что он не получал направленных по его официальным адресам документов будет несостоятельной.

Выполнив указанное требование договора и Закона, подрядчик снимает с себя свои обязательства и получает право требовать оплаты выполненных работ в соответствии с положениями договора.

Нарушение срока выполнения, сдачи работ может являться основанием для начисления договорной неустойки, однако не может быть причиной отказа в приемке или оплате выполненных работ.

Отсутствие ответа от заказчика в течение установленного договором времени, является приемкой работ. Юристы по строительным спорам еще называют это: «приемка молчанием». С этого момента (как в течении установленного времени не поступил мотивированный отказ от приемки выполненных работ), работы считаются принятыми заказчиком в том объеме, в котором подрядчик указал в приемочных актах.

Заключенность договора строительного подряда имеет вторичную роль в таком деле. Когда договор не заключен, подрядчику следует доказать потребность в работах и ценность их результата для заказчика. Само по себе не подписание договора подряда также не является основанием для неоплаты выполненных подрядчиком работ.

Таким образом, мы приходим ко второму существенному моменту, предусмотренному также абзацем 2 п. 4 ст.

753 Гражданского кодекса РФ, односторонний акт сдачи-приемки работ является действительным и подлежит оплате, пока заказчик не докажет обоснованность отказа от его подписания.

Из написанного видно, что Закон презюмирует надлежащее качество работ при неподписанных «молчанием» актах выполненных работ и суды полностью поддерживают эту правовую позицию.

Существует еще огромное количество нюансов и деталей строительных судебных разбирательств, т.к. сфера строительного подряда, возможно, одна из самых объемных и разнообразных из всех, с которыми мне приходится работать.

Но каждый арбитражный судья, в первую очередь, будет узнавать именно те вопросы, которые я рассмотрел в этой статье и можно утверждать с большой вероятностью, что решение будет мотивировано, в основном, этими доводами.

Источник: https://jurist-arbitr.ru/podryad/zakazchik-ne-podpisyvaet-akt-ks-2/

Мотивированный отказ от подписания акта

Ваш вопрос:мотивированный отказ от подписания акта

Был составлен договор на создание сайта, между ИП и ООО. ИП выступало в качестве заказчика сайта.Когда сайт был сделан, ООО предоставило акт сдачи-приемке, но работа по сайту была сделана не до конца. ИП написал мотивируемый отказ, на подписания акта сдачи-приемки. Подскажите, какие сроки должен поступить ответ на мотивируемый отказ, если в договоре не указаны сроки на ответ.

Если дело дойдет до суда,какое значение будет иметь как отправлен был мотивируемый отказ-по электронной почте или лично?

Ответ юриста:Действующим законодательством не установлен срок для ответа на целевый отказ от подписания акта. Если вы согласны с мотивами отказа от подписания акта, вы должны убрать недочеты в выполненных работах в разумный срок.

Либо также в разумный срок представить свои возражения на целевый отказ от подписания акта, представив подтверждения, что работы выполнены в согласовании с критериями контракта.Если не согласны, то в согласовании с п. 5 ст.

720 Гражданского кодекса РФ при появлении меж заказчиком и подрядчиком спора по поводу недочетов выполненной работы либо их обстоятельств по просьбе хоть какой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет подрядчик, кроме случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта подряда либо причинной связи меж действиями подрядчика и найденными недочетами. В обозначенных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая предназначения экспертизы, а если она назначена по соглашению меж сторонами, обе стороны поровну.

________________________________________

Отказ от подписания акта приема передачи квартиры

Ваш вопрос:мотивированный отказ от подписания акта

Может ли дольщик отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры, если ему застройщик не предоставляет разрешение на ввод в эксплуатацию? Если да, то где это написать?(может быть в акте осмотра). Может ли в таком случае застройщик подписать акт в одностороннем порядке

Ответ юриста:Здравствуйте. Законом о ДДУ не предвидено схожее основание для отказа от принятия помещения. В тоже время я не усвою Вашего беспокойства, т.к. в случае если застройщик не получил разрешения, то он данный акт будет недействительным, в виду того, что передача участнику может делается только после получения разрешения (ч.2 ст.8 Закона о ДДУ).

________________________________________

Ремонтные работы под ключ. Отказ от подписания акта выполненных работ

Ваш вопрос:

Удивительно как все юристы стоят на стороне подрядчика.
Я — частное лицо, воспользовалась услугами разрекламированной компании… по ремонту квартиры всего в 27квадратов под ключ… То, что сотворили супер рабочие этой супер конторы, ремонтом назвать, язык не поворачивается.

испорчен весь материал, закупленный мной лично… все работы выполнены на тяп -ляп и на отвали…загажено и испорчено всё что можно было… недоделок уйма… но заставлять их переделывать что либо, желания нет… разговаривать с людьми из этой конторы Никанора нет никакого желания… акт выполненных работ подписывать не собираюсь… считаю что денежных средств, которые высосали в процессе ремонта,вполне достаточно и даже слишком… я переплатила за этот бардак и ужас….платить по смете отказываюсь!!! подписывать акт отказываюсь!!! чего мне ждать от этих безруких и безмозглых умников и горе-работников?

Ответ юриста:Здравствуйте, Виктория.Вы сами чего желаете? Просто не желаете платить?В вашем случае, стоит хотя бы выслать им отказ от подписания вследствие ненадлежащим работ либо претензию к качеству сделанных работ, чтоб поставить в известность директора, также зафиксировать свою позицию.

Согласно ст. 739 ГК РФ, в случае ненадлежащего выполнения либо невыполнения работы по договору бытового подряда, заказчик может пользоваться правами, предоставленными покупателю в согласовании со ст. ст. 503 — 505 ГК РФ.В согласовании со ст.

503 ГК РФ, клиент, которому продан продукт ненадлежащего свойства, если его недочеты не были обсуждены торговцем, по собственному выбору вправе востребовать: подмены недоброкачественного продукта продуктом соответствующего свойства; соразмерного уменьшения покупной цены; немедленного безвозмездного устранения недочетов продукта; возмещения расходов на устранение недочетов продукта. В случае обнаружения недочетов продукта, характеристики которого не позволяют убрать их (продовольственные продукты, продукты бытовой химии и тому схожее), клиент по собственному выбору вправе востребовать подмены такового продукта продуктом соответствующего свойства либо соразмерного уменьшения покупной цены.

________________________________________

Каким образом правильно отказаться и как сформулировать отказ от подписания госконтракта?

Ваш вопрос:

Мы являемся вторыми после победителя контракта(лучшая цена после победителя). Победитель отказался от подписания контракта, и насколько мне известно, на данном этапе вопрос рассматривается в судебном порядке (заказчик vs победитель).В моем понимании нам необходимо:1.

В протоколе разногласий , оповестить заказчика о нашем отказе на основании части 15 статьи 70.2. подписать и отправить на площадку.Вопрос:1. Как правильно прописать (интересует профессиональный юридический слэнг)?!2.

Есть ли другие правовые основания для отказа от подписания контракта без последствий для компании (лучшая цена после победителя)?3. Все ли мною учтено?

Спасаибо, Олег.

Ответ юриста:Мы являемся вторыми после фаворита договора(наилучшая стоимость после фаворита). Фаворит отказался от подписания договора, и как мне понятно, на данном шаге вопрос рассматривается в судебном порядке (заказчик vs фаворит). В моем осознании нам нужно: 1.

Ни каких последствий юридических отказ вам не несет!

________________________________________

Отказ от подписания контракта поставщиком 44-фз

Ваш вопрос:мотивированный отказ

Наша организация является единственным участником аукциона. Аукцион по 44-фз не состоялся. Наша заявка признана соответствующей. На площадке сформирована карточка контракта.

После признания нас победителем в ходе исполнения заказа на изготовление предмета контракта выявился ряд неточностей, которые не были отражены в спецификации, сборка в полном объеме и не точности спецификации изготовления изделий.

От заказчика было получено письмо, что сборка (установка) не требуется, а согласование с заказчиком было произведено по нашему эскизу. Срок подписание контракта 06.07.2015 до 23:59.
Вопрос: Можем ли мы отказаться от подписания контракта? Чем мотивировать? чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Ответ юриста:Здравствуйте, Климент Викторович!в процессе выполнения заказа на изготовка предмета договора выявился ряд некорректностей, которые не были отражены в спецификации, сборка в полном объеме и не точности спецификации производства изделий.

Климент ВикторовичА к чему привели эти некорректности?Вопрос: Можем ли мы отрешиться от подписания договора? Чем мотивировать? чтоб не попасть в реестр нерадивых поставщиков.

Климент ВикторовичКак я сообразила, вы уже практически исполняете договор? Вы его не подписали?

________________________________________

Отказ от подписания актов

Ваш вопрос:

опишите пожалуйста последовательность отправки и какие документы прикладываются при отправки акта выполненных работ по почте заказчику, если он отказывается их подписывать.

Ответ юриста:Доброе утро. Если речь о договоре строительного подряда, о Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3, счет-фактуру. Заказное письмо с извещением, с описью вложения..

________________________________________

Отказ от подписания гос.контракта

Ваш вопрос:

Подскажите, пожалуйста, мы выиграли электронный аукцион по 44-ФЗ (понижение 51,5%). Сейчас находимся на стадии подписания контракта и предоставления обеспечения исполнения контракта.

Но на Заказчика написали жалобу по данному аукциону в связи с чем аукцион временно приостановлен. Ввиду этого мы бы хотели отказаться от подписания контракта, потому что нам он оказался не выгодным.

На каком основании мы можем отказаться от подписания данного контракта. Можно ли сыграть на приостановлении данного аукциона?

Ответ юриста:Здравствуйте, Алла.

Но это все без гарантий и необходимо знакомиться с документацией.А в общем и целом, способности уклониться от подписания договора победителю без риска попасть в рнп и лишиться обеспечения заявки не существует.

________________________________________

Могу ли я отказаться от подписания акта передачи квартиры, если нет акта ввода в эксплуатацию

Ваш вопрос:мотивированный отказ

Я участник долевого строительства, в договоре (ДДУ) прописано, что объект долевого строительства будет передан мне не позднее 4 квартала 2015 г. (сдача дома по секционно, как указанно на сайте застройщика). В феврале месяце я так и не получила ключи. Застройщик пригласил меня на подписание доп.

соглашения, где указано, что они обязуются передать квартиру не позднее 1-го квартала и оплачивают мне неустойку за все три месяца (регистрация доп. соглашения произошла).Сейчас май месяц и меня приглашают на осмотр квартиры и подписание акта (хотя у них нет еще акта ввода в эксплуатацию).

Я пришла к назначенной дате и времени, специалист взял ключ и вызвал лифт (был пассажирский и грузовой, работал только один, и тот в этот день “грузовой” перестал работать. И я так и осталась на первом этаже, а квартира на 14 этаже.

Предложили перейти в другой подъезд и подняться там на лифте и перейти через крышу к моей квартире (и там также не работали лифты).Я отказалась идти пешком.Отсутствует придомовая территория, т.

Ответ юриста:

Здравствуйте, Наталия!Ваши деяния правомерны.

Вы сможете отрешиться от подписания акта, так как передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (либо) другого объекта недвижимости (п. 2 ст. 8 ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ).

В согласовании с п. 5 ст 9.

5 КоАП

Эксплуатация объекта серьезного строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, кроме случаев, если для воплощения строительства, реконструкции, полгого ремонта объектов серьезного строительства не требуется выдача разрешения на строительство, — тянет наложение административного штрафа на людей в размере от пятисот до одной тыщи рублей; на должностных лиц — от одной тыщи до 2-ух тыщ рублей; на юридических лиц — от 10 тыщ до 20 тыщ рублей.

Подписав акт Вы лишитесь права на выплату неустойки. Не считая того, Вы не можете зарегистрировать права принадлежности до ввода дома в эксплуатацию.

________________________________________

Похожие ответы:

• Отказ в гарантии на автомобильКакие требуются документы для вступления в наследство на автомобиль Ваш вопрос: отказ в гарантии на автомобиль Здравствуйте! У нас такая ситуация. Мы муж и жена. У нас умер сын, у него остался…
• Отказ от медосвидетельствования при дтпДобрый день! У моей подруги несколько сложная ситуация она написала отказ от алиментов при устной договоренности с бывшим мужем Ваш вопрос: Добрый день! У моей подруги несколько сложная…
• Отказ от ребенка освобождает от алиментовОсвобождает ли отказ от отцовства, от выплаты алиментов ребенку? Ваш вопрос: отказ от ребенка освобождает от алиментов Доброго времени суток! Пожалуйста помогите разобраться в следующем: у…
• Отказ от очной ставкиОтказ свидетеля от участия в очной ставке с обвиняемым Ваш вопрос: Скажите, пожалуйста, на какие статьи можно сослаться свидетелю для отказа участия в очной ставке с обвиняемым: 1. в процессе…

Источник: http://www.voprosprofuristu.ru/normativnye-akty-2/motivirovannyj-otkaz-ot-podpisanija-akta.html

Мотивированный отказ от приема товара образец

– Конституционное право – Мотивированный отказ от приема товара образец

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом выполненных работ . подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Таким образом, у подрядчика остается односторонний акт о выполнении работы . В случае если заказчик считает, что работы не соответствуют установленным договором требованиям к качеству, он может отказаться от подписания акта.

Но отказ должен быть мотивированным, иначе суд может обязать заказчика оплатить работы .

В частности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в своем решении по делу № А56-59776/2011 указал на то, что «отказ истца от подписания актов мотивирован представлением неполного комплекта исполнительной документации, завышением стоимости оборудования по отдельным позициям, включением в акты несогласованных сторонами работ.

Мотивированный отказ от приемки работ или услуг

База трудовых документов Общество с ограниченной ответственностью МИР АКТ 01 февраля 2006 г. № 5 Москва Об отказе от подписания документа Комиссия в составе: начальника отдела продаж Кораблева А.А. секретаря-референта Шатаевой О.Ю. офис-менеджера Павловой И.Н.

составила настоящий Акт в том, что нами засвидетельствован тот факт, что менеджер отдела продаж Иванов И.И. 01 февраля 2006 г. в нашем присутствии отказался от подписи приказа (распоряжения) о переводе на другую работу № 2 л/с от 01.02.2006. Причину отказа мотивировал тем, что не согласен с его содержанием.

Кораблев А.А. Шатрова О.Ю. Павлова И.Н.

Пример отказа от приёмке и претензии (товар)

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Согласно п. 2.

1 ранее действовавшего Договора и локальной смете общая стоимость работ по Договору составляла 7 900 300,00 (семь миллионов девятьсот тысяч триста) рублей 00 копеек, которая являлась твердой ценой. В силу ст.

[…] ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Как следует из платежных поручений №№ […], заказчиком перечислены на расчетный счет подрядчика денежные средства в размере 9 175 389 (Девять миллионов сто семьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

Отказ от подписания акта выполненных работ

При этом исходя из положений статьи 59 ГПК РФ о том, что «Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела», главы 39 ГК РФ и положений договора единственными относимыми доказательствами, подтверждающими надлежащее выполнение или невыполнение работ, могут являться либо Акт, подписанный Сторонами, либо Акт, подписанный в одностороннем порядке в соответствии с п. Договора. Руководствуясь условиями договора Истец направил Акты выполненных работ (на сумму рублей и рублей) в адрес Ответчика года заказным письмо с описью вложения (по данным сайта почта России по состоянию на года письмо ожидает адресата в месте вручения с года). Ответчик не подписал указанные Акты и не представил мотивированный отказ от подписания, таким образом в соответствии с условиями договора данные Акты, считаются подписанными.

Акт об отказе подписать акт

Внимание Примером может служить постановление АС МО от 14.07.2015 года по делу № А40-72527/14 об удовлетворении требований подрядчика, касающихся взыскания с заказчика денежных сумм, не уплаченных за выполненную работу.

Аналогичный подход наблюдается в постановлении АС СЗО по делу № А56-22772/2014, где суд принял решение о взыскании с заказчика по государственному контракту денежных сумм в пользу исполнителя, т.к.

в адрес последнего не было направлено претензий, не составлялся мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ. Результатом рассмотрения дела является принятие судом решения в пользу исполнителя.

Мотивированный отказ по договору подряда является результатом работы производственного и юридического отдела. Специалист в области анализа договоров и правовых актов не обязан знать технические нюансы и правила выполнения отдельно взятых работ.

Как составить мотивированный отказ от приемки работ или услуг

ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 1.2 ранее действовавшего Договора подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с условиями Договора, заданием заказчика и проектно-сметной документацией.

Заказчик обоснованно считает, что ненадлежащее уведомление и прилагаемые к нему документы не соответствуют заданию заказчика и проектно-сметной документации.

Мотивированный отказ

Настоящим письмом ООО «XXX» требует представить сертификаты используемых подрядчиком материалов, счета, иные документы, подтверждающие качество, объем, стоимость используемых подрядчиком материалов.

Работы, поименованные в прилагаемых к ненадлежащему уведомлению документах, не соответствуют условиям Договора, проектной, технической и иной документации.

Подрядчиком не представлены заказчику дополнительные сметы и счета, согласованные сторонами. Подрядчиком в одностороннем порядке, без согласования с заказчиком, изменена стоимость и объем работ по договору, а также стоимость и объем работ отдельных этапов, предусмотренных ранее действовавшем Договором. В силу п.п. 1 и 2 ст.

Мотивированный отказ от приемки товара образец

Ф.И.О. подрядчика) адрес: от (наименование или Ф.И.О. заказчика) адрес: , телефон: , факс: , адрес электронной почты: Уведомление об отказе от подписания акта выполненных работ » » г. в ходе (наименование или Ф.И.О. заказчика) приемки выполненных по Договору подряда от » » г.

N работ были выявленыследующие отступления (наименование или Ф.И.О. подрядчика) от условий Договора от » » г. N : , которые повлекли следующие недостатки в результате работы: .
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляет об отказе (наименование или Ф.И.О.

заказчика) отподписанияАктавыполненныхработот» » г. N . » » г.

Заказчик вправе самостоятельно составить и направить подрядчику собственный акт приемки выполненных работ, например, в качестве приложения к письму (претензии, уведомлению и т.п.).

После получения от подрядчика актов приемки выполненных работ при наличии у заказчика действительных претензий по качеству (объему, стоимости) заказчик может потребовать у подрядчика проведение экспертизы, касающуюся качества выполненных работ, или провести данную экспертизу за свой счет.

Согласно статье 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками.
Зачастую на практике возникает такая проблема: после выполнения работ/оказания услуг Заказчик начинает уклоняться от подписания актов выполненных работ/услуг . тем самым снимая с себя обязанность оплаты работ. Позиция Заказчиков, как правило, бывает следующая:

• уклонение от получения и подписания актов выполненных работ/услуг
• неподписание актов выполненных работ со ссылкой на отказ от подписания соответствующих актов генеральным заказчиком объекта
• ссылка заказчика на неполных пакет исполнительной документации, ненадлежащее выполнение работы/услуги, несвоевременную сдачу работ.

Между тем, согласно статье 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), т.е.

• Конституционное право
• Предпринимательское право

Источник: http://buh-nds.ru/motivirovannyj-otkaz-ot-priema-tovara-obrazets/

Как направить мотивированный отказ от приемки работ

Контрагент нарушил обязательства, и компания составила мотивированный отказ от приемки работ или услуг. После направления отказа нужно сохранить документы, которые подтвердят отправку.

Исполнитель обязуется выполнить работы или услуги и передать результат заказчику. Последний должен принять их, если результат устраивает.

Но если исполнитель выполнил свои обязательства ненадлежащим образом или нарушил их, заказчик составляет мотивированный акт об отказе от приемки работ или услуг.

В отказе заказчик должен со ссылкой на договор обосновать, какие именно договоренности исполнитель нарушил. Необходимо перечислить все недостатки работ или услуг.   

Мотивированный отказ, который содержит ссылки на пункты договора и указывает на конкретные дефекты и недоделки, необходимо надлежащим образом передать исполнителю. В противном случае доказать его направление у заказчика не получится.

Отправить мотивированный отказ можно курьером. В этом случае необходимо получить роспись от полномочного лица исполнителя. Она подтвердит вручение документа.

О приемке работ:

Судебная практика по спорам об отказе от приемки 

Практика знает множество примеров, когда заказчик не мог отстоять свою позицию.

Например, суд признал действительным односторонний акт приемки работ, поскольку у заказчика не было доказательств отправки мотивированного отказа, см. постановление АС Северо-Западного округа от 18.02.16 № Ф07-2202/2021 по делу № А26-1078/2015. Из постановления:

«… заказчик свои встречные обязательства по договору не исполнил, необоснованно уклонился от подписания актов выполненных работ и оплаты выполненных проектных работ на основании представленных истцом счетов, несмотря на то, что переданный истцом результат работ оставался в распоряжении заказчика и имел для него потребительскую ценность…

… Компания свои доводы надлежащим образом не подтвердила и не представила доказательства направления подрядчику мотивированного отказа от приемки работ с указанием на конкретные недостатки выполненных работ или подготовленную экспертизу по проектной документации. Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения сторонами также не составлялся».

Срок направления отказа от приемки

Иногда договоры содержат срок, в течение которого заказчик должен направить отказ. Если он этого не сделает, исполнитель посчитает, что работы приняты «по умолчанию», и потребует оплату. Суд может встать на сторону подрядчика (АС Северо-Западного округа от 12.08.16 № Ф07-5055/2021 по делу № А56-34716/2015, АС Уральского округа от 04.02.16 № Ф09-12282/15 по делу № А07-6993/2015).

Опись вложения при направлении отказа от приемки

Встречаются подрядчики, которые злоупотребляют своими обязанностями. Они специально не создают общий отдел или канцелярию, которые получают документы.

Их представители могут не принимать документ или расписаться без расшифровки фамилии и указания должности. На судебном заседании такие исполнители отрицают факт направления в их адрес каких-либо замечаний.

Если заказчик ссылается на мотивированный отказ с отметкой о получении, они не признаются, что подпись выполнил их представитель.

Нужно сохранить не только опись, но и квитанцию Почты России. Практика знает примеры, когда опись саму по себе не признавали доказательством надлежащей отправки (постановление Тринадцатого ААС от 05.12.

11 по делу № А56-23950/2011).

Если в компании заказчика существует специальная служба, которая рассылает всю корреспонденцию, нужно запросить у ее работников копию реестра почтовых отправлений и квитанции Почты России. Не стоит ограничиваться отправкой мотивированного отказа по электронной почте. Такой способ подходит для работы с добросовестным исполнителем.

Он быстрее получит мотивированный отказ и сможет оперативно исправить недостатки. Однако даже в этом случае лучше обезопасить себя и продублировать отказ по почте с описью вложения и уведомлением. Такой способ позволит доказать своевременное уведомление исполнителя о дефектах, если возникнет судебный спор, см., например, постановление АС Московского округа от 11.02.

16 № Ф05-15146/2014 по делу № А40-20636/14. Из постановления:

«… приемка выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в договоре и сметной документации, осуществляется заказчиком не позднее 10 дней после получения полного комплекта документов.

Сторонами согласован следующий порядок сдачи работ: после завершения выполнения работ подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ в соответствии с техническим заданием и не позднее рабочего дня после получения заказчиком уведомления, направляет ему комплект отчетной документации, предусмотренной договором, и акт сдачи-приемки работ…

… мотивированный отказ от приемки работ содержится в письме заказчика от …, которое было отправлено подрядчику по электронной почте … и по почте …, что подтверждается описью вложения. Письмо содержит перечень объектов, где работы выполнены в полном объеме, приняты и оплачены, и объектов, где работы не выполнены».

Читайте об этом

• Мотивированный отказ от приемки работ или услуг

Источник: https://www.law.ru/article/21249-qqe-17-m1-16-01-2021-kak-napravit-motivirovannyy-otkaz-ot-priemki-rabot

Мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг образец

Здесь активно применяем такие документы как журнал учета, акты освидетельствования скрытых работ, акты осмотра различных комиссий, документы от проверяющих надзорных органов, иногда в ход идут даже показания свидетелей.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Недостатки в работе тоже могут стать козырем в рукаве! Например, один из наших клиентов смог доказать факт выполнения работ благодаря тому, что работы имели недостатки.

В свое время заказчик обнаружил недостатки в отделочных работах, возмущенно созвал комиссию, которая подписала акт осмотра. Все недоделки были подробно перечислены в этом акте. Подрядчик тогда устранил недостатки на месте. А документ, составленный комиссией, остался.

Через какое-то время заказчик забыл об этом случае. После полного завершения отделки отказался от подписания акта выполненных работ, утверждая, что подрядчик и не приступал к фактическому выполнения.

Внимание

Эти действия производят специалисты в отдельно взятых областях знаний. Полученные сведения направляются юристам для оформления ссылок на условия договора и действующие нормативные акты.

При участии юриста производится контроль отправления проанализированных сведений о результатах выполненных работ исполнителю или подрядной организации. Наличие мотивированного отказа от приемки для заказчика – законный способ отказа от оплаты некачественных услуг по договору и последующее доказательство в суде ненадлежащего выполнения работ/услуг исполнителем.
Это подтверждает судебная практика, в частности, постановление АС МО от 25 декабря 2014 года по делу № А40-96770/14. Практические советы в составлении мотивированного отказа 1.
В документе указываются ссылки на нарушенные исполнителем договорные обязательства.

Мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ

При таких обстоятельствах суд признал односторонние акты выполненных работ соответствующими нормам гражданского законодательства и счел факт выполнения работ подрядчиком по спорным договорам подряда установленным. Как следствие, суд указал на возникновение у заказчика обязанности по их оплате, которая исполнена им не в полной мере).

Вы пытаетесь хотя бы подписать акт, а заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ.Потеряв терпение, вы обращаетесь в суд. И тут встает главный вопрос — как доказать, что работы действительно выполнялись, если заказчик не подписывает акт выполненных работ? Возможно усложнение ситуации.

Например, при заключении договора вы получили аванс. А теперь заказчик, под предлогом того, что работы не выполнены, заявляет встречный иск о взыскании неотработанного аванса! На практике такие недобросовестные заказчики — не редкость.

Если вы не выстроили правильную стратегию,то можете остаться не только без оплаты за выполненные работы, но еще и в долгах.

В такую ситуацию может попасть любой предприниматель.
При отсутствии диалога между участниками договорных отношений наличие мотивированного отказа – своеобразная страховка для заказчика, изъявившего желание защищать свои интересы в суде. Например, исполнитель отказался признавать и исправлять дефекты, которые выявил заказчик в ходе проверки работ, и требует полной оплаты своего труда.

Тогда в обязательном порядке составляется мотивированный отказ (предусмотрено ст. 783 ГК РФ).

2012 года по делу № А40-125075/10-109-1076, где заказчик в рамках судебного разбирательства предъявил мотивированный отказ исполнителю с требованием устранить дефекты в оказанной услуге.

Ф.И.О. подрядчика) адрес: от (наименование или Ф.И.О. заказчика) адрес: , телефон: , факс: , адрес электронной почты: Уведомление об отказе от подписания акта выполненных работ » » г. в ходе (наименование или Ф.И.О. заказчика) приемки выполненных по Договору подряда от » » г. N работ были выявленыследующие отступления (наименование или Ф.И.О. подрядчика) от условий

Договора от » » г. N : , которые повлекли следующие недостатки в результате работы: . На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст.

720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляет об отказе (наименование или Ф.И.О. заказчика) отподписанияАктавыполненныхработот» » г. N . » » г.

Мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг образец скачать

Дата когда Заказчик отказался от подписания КС-2. • Указаны последствия, к которым может привести данное событие. o Работы закончены, но не оплачены и не приняты. Как результат, просрочка по документам, пени и штрафы. • Указаны необходимые для Подрядчика действия или результаты.

o Заказчик должен провести процедуру сдачи/приемки работ и подписать акты КС-2 либо предоставить письменный мотивированный отказ от принятия работ. • Сформулированы четкие просьбы или требования к Заказчику.

Указать Заказчику на тот момент, что требовать излишнюю документацию Заказчик не имеет права! • Указана дата реагирования Заказчика на требования или просьбы Подрядчика.
o Заказчик принимает работы и подписывает акты КС-2 «работы приняты в срок до. «.

Мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг по 44 образец

• дату составления,
• номер документа,
• населенный пункт, в котором зарегистрирована фирма и ее название.

В основной части следует указать:

• кто именно отказывается подписать акт (если это представители другой организации – ее наименование, должности и ФИО работников, если сотрудник самого предприятия – только должность и ФИО),
• ссылку на акт, который отказывается подписывать вторая сторона (его номер и дату написания), а также коротко передать суть вышеозначенного документа,
• если оппонент приводит какие-то объяснения своему отказу, их также нужно сюда включить (чем подробнее будет описана эта часть, тем лучше).

В акт необходимо обязательно внести данные обо всех людях, имеющих отношений к его составлению (членах комиссии или свидетелях), с указанием их должностей, фамилий-имен-отчеств.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/motivirovannyj-otkaz-ot-podpisaniya-akta-okazannyh-uslug-obrazets/